Статья 744 внесение изменений в техническую документацию
Статья 744. Внесение изменений в техническую документацию
Комментарий к Ст. 744 ГК РФ:
1. Пункт 1 коммент. ст. предоставляет заказчику возможность вносить изменения в техническую документацию без обоснования их необходимости. Иными словами, он может действовать по своему усмотрению, но при соблюдении двух условий: а) стоимость дополнительных работ, вызванных этими изменениями, не должна превышать 10% общей сметной стоимости строительства; б) изменения не должны менять характера подрядных работ.
Клиент несет ответственность за все убытки и дополнительные расходы. Клиент также обязан обеспечить беспрепятственный запуск сборки, т.е. в частности, доступ к строительной площадке. Возражение невыполненного контракта остается задержанным. Требование о возмещении ущерба не возникает для клиента. Мы оставляем за собой право предъявлять дополнительные требования.
Клиент имеет право доказать, что незначительные убытки были понесены. Но не более 5% от покупной цены той части поставки, которая не может быть использована в связи с задержкой. Это ограничение применяется в случае грубой небрежности или намерения только в той степени, в которой это связано с нетипичными и непредвиденными убытками.
По смыслу закона заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в период действия договора неоднократно, но при соблюдении указанных выше ограничений. Разумеется, что все дополнительные работы должны быть оплачены заказчиком по согласованной с подрядчиком цене.
Если же объем вносимых в техническую документацию изменений превышает 10% сметной стоимости строительства, этот вопрос подлежит обязательному согласованию с подрядчиком. Тогда, когда подрядчик готов взяться за выполнение новых работ, стороны согласуют дополнительную смету и вносят в договор другие необходимые изменения.
Видимые повреждения должны быть указаны в письменной форме в протоколе передачи пересылки. Если отправка задерживается из-за обстоятельств, за которые несет ответственность клиент, риск переходит к клиенту со дня отправки, если клиент не принимает его. Что касается программного обеспечения, заказчику предоставляется эксклюзивное и непередаваемое право использовать поставляемое программное обеспечение, включая его документацию. Программное обеспечение предоставляется исключительно для использования в предполагаемой позиции поставки.
2. Пункт 3 конкретизирует применительно к строительному подряду право подрядчика требовать пересмотра согласованной сметы на основании ст. 450 - 451 ГК РФ, если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%. Как известно, подрядчик выполняет работу на свой риск, которым в широком смысле охватывается, и риск подрядчика не уложиться в согласованную с заказчиком смету. Поэтому если выход подрядчика за пределы сметы не обусловлен какими-либо экстремальными обстоятельствами, он не вправе требовать от заказчика никаких доплат. Более того, даже если подорожание строительства произошло вследствие чрезвычайных обстоятельств (например, из-за введения новых таможенных пошлин на строительные материалы), но общая стоимость работ возросла при этом менее чем на 10%, связанные с этим расходы возлагаются на самого подрядчика.
Любое использование, дублирование, перевод программного обеспечения, а также преобразование объектного кода в исходный код для других целей запрещено. Нарушения будут подлежать договору в размере € 000. Дефекты, которые невозможно обнаружить даже после тщательного изучения в течение этого периода, должны быть сообщены сразу после обнаружения в течение гарантийного срока.
Если уведомление не сделано в течение вышеуказанного срока, срок действия гарантии истекает. Это не дефект. Если это невозможно, удаление дефекта осуществляется путем замены. Во время дополнительных действий исключается цена покупки или расторжение договора клиентом.
В условиях, когда подрядчик вправе настаивать на увеличении сметы, заказчик лишен возможности отклонить его предложение и может лишь отказаться от договора. Поэтому если независящее от подрядчика повышение сметной стоимости строительства приведет к прекращению договора, неблагоприятные последствия данного обстоятельства будут возложены на заказчика.
Последующее улучшение считается несостоявшимся или потерпевшим неудачу, если вторая попытка не увенчалась успехом, если характер дефекта или обстоятельств не раскрывает ничего другого. Поэтому претензии от этих гарантий должны быть направлены непосредственно против производителя. Право клиента на подачу дальнейших претензий в связи с ущербом при соблюдении следующих условий остается неизменным. Доходы от продажи должны быть зачислены на обязательства клиента - менее соответствующие затраты на реализацию.
Если требуются техобслуживание и осмотр, клиент должен своевременно выполнить его за свой счет. Клиент также имеет право собирать эту претензию после назначения. То же самое относится и к товарам, полученным в результате обработки, как к поставленному товару, находящемуся под оговоркой. Данные, необходимые для обработки заказа, сохраняются и передаются агентству исполнения в рамках выполнения заказа. Во всех случаях недействительности этих общих условий продажи недействительное положение всегда заменяется на то, которое наиболее близко к экономическому смыслу недействительного положения, но действует и служит исполнению контракта.
3. Подрядчик вправе требовать лишь изменения сметы, но не технической документации. В техническую документацию подрядчик не может вносить никаких, даже самых незначительных, изменений. Лишь в случае, когда в технической документации им обнаружен явный дефект, подрядчик вправе его устранить и потребовать от заказчика возмещения связанных с этим разумных расходов. По смыслу закона такое право появляется у подрядчика лишь тогда, когда, во-первых, техническая документация готовилась не самим подрядчиком, а заказчиком, и, во-вторых, он своевременно предупредил заказчика о наличии ошибки в технической документации.
Поскольку клиент является торговцем, юридическим лицом публичного права или общественным специальным фондом, наше коммерческое предприятие является исключительной юрисдикцией для всех споров, возникающих прямо или косвенно из договорных отношений. Они применяются только в том случае, если договаривающаяся организация является предпринимателем, юридическим лицом в соответствии с публичным правом или государственным специальным фондом.
Отклоняющиеся, противоречащие друг другу или дополнительные общие условия и условия клиента действительны только в том случае, если Подрядчик прямо согласился с их действительностью. Это требование авторизации применяется в любом случае, например, даже если Подрядчик, полностью осведомленный об Общих условиях и условиях Клиента, безоговорочно выполняет свои договорные обязательства.
Новая редакция Ст. 744 ГК РФ
1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
Предложения подрядчика являются бесплатными и необязательными. Это также применяется, если Подрядчик оставил техническую документацию Клиента, описания продукции или другие документы, в том числе в электронной форме, на которых Исполнитель сохраняет за собой право собственности и авторских прав.
§ 3 Производительность и объем
Заказ клиента считается обязательным договором. Если не указано иное, Подрядчик имеет право принять это предложение по контракту в течение двух недель с момента его получения. Прием осуществляется по подтверждению заказа. Если стороны не договорились об ином, клиент сначала устанавливает договор, согласованный по контракту, на этапе планирования после принятия. На этапе реализации Подрядчик разрабатывает и реализует программное обеспечение в соответствии с требованиями Обязанности Обязательств.
2. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 450 настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.
Контент, объем и общие условия контрактных услуг подрядчика, а также обязательства клиента вытекают исключительно из этих общих условий, предложения подрядчика, а также договорного соглашения, согласованного между договаривающимися сторонами. Поскольку соответствующие правила отклоняются друг от друга, применяются положения Обязанности Обязательств, тогда информация из предложения Подрядчика и, наконец, настоящие Общие положения и условия бизнеса применяются.
Поправки и дополнения к содержанию или сфере услуг подлежат процедуре внесения поправок в соответствии с §. События форс-мажорных обстоятельств, которые делают работу или обязательства стороны существенно более трудными или невозможными, дают право затрагиваемой стороне отложить выполнение этого обязательства или обязательства по продолжительности препятствия и разумному сроку запуска. Форс-мажор является результатом трудовых споров в помещениях сторон или трудовых споров в третьих лицах и аналогичных обстоятельствах, о которых стороны прямо или косвенно обеспокоены.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.
Комментарий к Ст. 744 ГК РФ
Судебная практика.
Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ и превышение сметной стоимости строительства может служить основанием для расторжения договора. Согласно п. 1 ст. 743 ГК подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии со сметой, определяющей цену работы. Если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов, подрядчик вправе требовать ее пересмотра (п. 3 ст. 744 ГК РФ). Что касается сроков продления строительных работ, то они могут быть изменены только по соглашению сторон. Между тем подрядчик в установленном порядке условия о повышении стоимости строительных работ и продлении срока их завершения с заказчиком не согласовал. При таких обстоятельствах арбитражный суд обоснованно признал допущенные подрядчиком нарушения существенными и, руководствуясь ст. 450 ГК, принял решение о расторжении договора (приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 N 14).
§ 4 Поправки к предмету договора
Если из-за характера препятствия исполнение не ожидается в разумные сроки, каждая сторона имеет право полностью отказаться от договора полностью или частично из-за той части исполнения, которая еще не была выполнена. Если клиент хочет изменить контрактную сферу услуг, предоставляемых Подрядчиком, он письменно направляет письменное заявление Подрядчику. Дальнейшая процедура основывается на следующих положениях. Подрядчик может воздерживаться от процедуры, предусмотренной в пунктах (2) - (5), в случае запросов об изменении, которые могут быть быстро рассмотрены и могут быть реализованы в течение одного рабочего дня.
Другой комментарий к Ст. 744 Гражданского кодекса Российской Федерации
1. Пункты 1 и 2 комментируемой статьи говорят о праве заказчика в одностороннем порядке изменить техническую документацию и тем самым в одностороннем порядке изменить условие о предмете договора, т.е. об объеме, содержании работ и т.п.
Желание заказчика изменить техническую документацию может возникнуть в силу разных обстоятельств. К примеру, в связи с изменением потребностей заказчика, усовершенствованием отдельных проектных решений либо стремлением применить новые технологии, изменить номенклатуру оборудования и проч. При этом п. 1 настоящей статьи рассчитан на ситуацию, когда вызванные этим дополнительные работы не влекут обязанности изменить сметную стоимость строительства, а п. 2 - на ситуацию, порождающую обязанность заказчика увеличить стоимость строительства.
Подрядчик должен изучить последствия желаемых изменений, в частности в отношении вознаграждения, расходов и сроков. Если Подрядчик признает, что выполняемая работа не может быть выполнена на основе теста или может быть выполнена только с задержкой, он информирует об этом клиента и указывает, что запрос на модификацию может быть проверен только в том случае, если соответствующие услуги переносятся на неопределенный срок быть. Если клиент согласен с этим изменением, Подрядчик должен провести проверку запроса на изменение.
Клиент имеет право отозвать свой запрос в любое время; инициированная процедура изменения заканчивается. Изучив запрос на изменение, Подрядчик представит Клиенту последствия ходатайства об изменении достигнутых соглашений. В презентации содержится либо подробное предложение о реализации запроса об изменении, либо описание того, почему запрос на изменение не может быть реализован.
2. В п. 1 предполагается, что стороны при согласовании сметы предусмотрели в ней денежные средства, направленные на оплату непредвиденных расходов, не учтенных в технической документации. Поэтому заказчик, принимая решение об изменении технической документации, вправе рассчитывать на неизменность договорной цены. Однако решение заказчика о пересмотре технической документации без изменения стоимости строительства может существенно затронуть интересы подрядчика. Поэтому в целях сбалансирования интересов сторон ГК предусмотрел два ограничения в праве заказчика в одностороннем порядке изменить техническую документацию без внесения изменений в смету. Во-первых, ограничение по стоимости дополнительных работ. Стоимость работ должна не превышать 10% указанной в смете общей стоимости строительства, т.е. быть относительно невелика по объему. Во-вторых, ограничение, касающееся существа изменения технической документации. Изменение не должно менять характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. К примеру, изменение технической документации не должно привести к замене работ по капитальному ремонту на работы по строительству нового объекта. Если оба указанных условия заказчиком соблюдены, то подрядчик не вправе отказаться от дополнительных работ, вызванных изменением технической документации (соответственно при условии их оплаты).
Стороны сразу же проголосуют за содержание предложения об осуществлении запроса о внесении поправок и определяют результаты успешного голосования в письменной форме. Если соглашение не может быть достигнуто или поправка отменена по другой причине, первоначальный объем обслуживания остается неизменным. То же самое применяется в том случае, если клиент не соглашается на отсрочку предоставления услуг для дальнейшего проведения экспертизы в соответствии с пунктом 2.
Даты, затронутые процедурой внесения поправок, должны быть отложены с учетом продолжительности экзамена, продолжительности голосования по предлагаемой поправке и, при необходимости, продолжительности запросов на изменение, которые должны быть выполнены, плюс соответствующий начальный период. Подрядчик информирует клиента о новых датах.
3. Пунктом 2 определено условие внесения заказчиком изменений в техническую документацию в ситуации, когда вызываемые этим дополнительные работы превышают по стоимости указанный в п. 1 настоящей статьи предел в 10%. Это условие - предварительное изменение стоимости строительства путем согласования сторонами дополнительной сметы. В названном случае законодатель исходит из того, что стоимость подобных работ не может быть покрыта за счет денежных средств, предусмотренных в смете на оплату непредвиденных расходов, не учтенных в технической документации.
Клиент несет расходы, связанные с требованиями по поправке. К ним относятся, в частности, рассмотрение запроса на изменение, создание предлагаемого изменения и время простоя. Расходы рассчитываются в соответствии с настоящим соглашением в случае достижения соглашения между сторонами на текущих собраниях, иначе в соответствии с обычным вознаграждением Подрядчика.
§ 5 Сотрудничество и обязательства сторон
Стороны обязуются тесно и эффективно сотрудничать на каждом этапе проекта, включая кадровые, организационные, технические и технические обязанности клиента, в частности: - указать в письменной форме требования контрактного объекта в достаточной форме; - обеспечить надлежащую документацию, документацию и информацию, необходимые для выполнения обслуживания, в частности, существующее оборудование, оборудование, компьютерные программы и части компьютерной программы, предназначенные для сотрудничества с предоставляемой услугой; - обеспечить необходимые рабочие места и рабочее оборудование; - предоставлять планы испытаний и тестовые данные, а также создавать и обеспечивать среду тестирования; - документировать любые ошибки в объеме теста или реальной эксплуатации услуг, выполняемых в воспроизводимых, по крайней мере в приемлемой форме, и незамедлительно уведомлять Подрядчика; - обеспечить объекты, объекты и персонал, подходящие для сотрудничества за свой счет, в объеме, необходимом для оказания услуг; - продолжать ждать системной среды клиента; - соблюдать сроки сотрудничества, обеспечивать своевременную обработку сотрудничества и оформлять декларации в установленные сроки; и - своевременно принять решение об инвестициях, требуемых в проекте, и запросить его.
Сказанное также означает, что если стороны не достигнут соглашения о размерах дополнительной сметы (размерах увеличения сметной стоимости строительства), то заказчик не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в техническую документацию.
4. В п. 3 комментируемой статьи названо специальное основание для пересмотра сметы по требованию подрядчика - удорожание строительства, когда по не зависящим от подрядчика причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%.
Клиент обязан регулярно проверять свои данные с должным усердием обычного торговца. Резервные копии данных должны храниться таким образом, чтобы обеспечить возможность восстановления защищенных данных в любое время. Клиент предоставляет подрядчику право использовать сторонние системы, насколько это необходимо для предоставления услуг, связанных с настоящим контрактом.
Стороны договорятся о том, являются ли крайние сроки и крайние сроки обязательными или необязательными. Например, в предложении подрядчика, в расписании и расписании или в спецификации. Кроме того, все услуги, предоставляемые Подрядчиком, подлежат правильной и своевременной самообеспечению, а также выполнению и исполнению обязательств и действий со стороны Клиента.
Названное специальное основание для пересмотра сметы - особенность строительного подряда. Оно носит характер расшифровки закрепленного в п. 6 ст. 709 ГК абстрактного понятия "существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора". Сказанное означает, что положение о минимальном десятипроцентном объеме превышения сметы представляет собой установленную законом презумпцию того, какого рода превышение стоимости работ по договору строительного подряда считается существенным. Доказать такое превышение обязан подрядчик (ст. 56 ГПК, ст. 65 АПК).
При этом речь идет не об удорожании строительства за счет повышения цен поставщиком или иным контрагентом подрядчика, а об удорожании за счет общего повышения рыночной цены на материалы, ресурсы, услуги и т.п. (в результате централизованного повышения цен на энергоносители, увеличения таможенных пошлин, расходов на обязательное страхование и проч.). Следует подчеркнуть, что ГК не ставит последствия наступления названных обстоятельств в зависимость от того, твердой или приблизительной считается смета (цена работы).
И, напротив, если по тем же самым обстоятельствам стоимость работ возросла менее чем на 10% (к примеру, на 5%), то смета не пересматривается и ее превышение компенсируется за счет средств подрядчика.
Повышение цен на материалы, оборудование, предоставляемые для работ заказчиком, не может вести к изменению сметы по требованию подрядчика.
Отсылка в п. 3 к ст. 450 ГК означает, что наличие специального основания для пересмотра сметы не исключает возможности пересмотра сметы по требованию подрядчика на основании общих положений ст. 450 ГК. Положениями указанной статьи следует руководствоваться также при определении порядка предъявления подрядчиком требования о пересмотре сметы.
5. Подрядчик как профессиональный исполнитель работ обладает специальными познаниями и опытом. В силу этого п. 4 комментируемой статьи закрепляет право подрядчика, установившего дефекты в технической документации, устранить их своими силами и средствами. Заказчик же обязан возместить подрядчику расходы, понесенные в связи с устранением подобных дефектов. Условием возмещения расходов является их разумность, предполагаемая исходя из п. 3 ст. 10 ГК. Следовательно, заказчик может отказаться от возмещения расходов по устранению дефектов в технической документации, только доказав их неразумность.
- Вверх
